Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie

kara umowna

kara umowna, realizacja robót, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, zwłoka, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna

kara umowna

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, ośrodek kultury, usterka, przekazanie placu budowy, wybór kolorów

kara umowna

kara umowna, przebieg ogrodzenia, opóźnienie, pozwany, remont ogrodzenia, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, nienależyte wykonanie zobowiązania, brama i furtka, dłużnik, termin, zakończenie pracy, kompleks

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, protokół, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

kara umowna

kara umowna, inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór robót, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, teren, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, zakończenie roboty, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, agregat, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy, wypadek opóźnienia

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, praca, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, protokół, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, zwłoka, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, praca, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy

kara umowna

kara umowna, kwartał, opóźnienie, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, praca, teren, upływ terminu realizacji umowy, termin, wynagrodzenie umowne, potrącenie

kara umowna

kara umowna, gruz, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, termin, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia

kara umowna

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, kwartał, opóźnienie, odstąpienie od umowy, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, powództwo główne, naliczona kara umowna, praca saperska