Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, instalacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna

kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna

kara umowna, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, ściana, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk, adres

kara umowna

kara umowna, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, podstawa miarkowania, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, umowa o roboty, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa

kara umowna

kara umowna, teren budowy, udostępnienie terenu budowy, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, umowa o roboty, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, zmiarkowanie, maksymalna kara, przekroczenie czasów, wynagrodzenie wykonawcy, umowa, pozwany, czas na ukończenie, kaucja, całość robót, wykonanie obowiązku umownego, wysokość maksymalna, miarkowanie kary, certyfikat, wykonanie umowy, offset, dodatkowa praca, dotyczących prac, postanowienia szczegółowe, wadliwość przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, miernik, część usługowa, część garażowa, przesłuchanie strony powodowej, strona powodowa z dniem, dokumentacja wykonawcza, umowy wykonawcze, stan surowy budynku, budynek mieszkalny wielorodzinny, wysokość kary umowna, adres poczty elektronicznej, przypadek odstąpienia, zobowiązanie niepieniężne, realizacja prac, brak pracowników, wartość brutto, pozwany, naliczona kara umowna

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony

kara umowna

kara umowna, kwartał, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, przedmiot umowy, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, termin, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów

kara umowna

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, przedmiot umowy, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, przedmiot umowy, dłużnik, świadek, termin wykonania prac