Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie

kara umowna, pozwany, protokół odbioru, odbiór prac, wartość umowy, wykonanie pracy, elewacja, umowa strony, spółka cywilna, zwłoka, powodu wzajemnego, odbiór częściowy, ściana, wierzytelność, wykonanie umowy, zakończenie pracy, powództwo wzajemne, rusztowanie, odbiór końcowy robót, wykonanie elewacji

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, nienależyte wykonanie, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, praca, redukcja kary umownej

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac

kara umowna, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, praca, porozumienie

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę

kara umowna, prace wykończeniowe, pozwany, tynk, schody, instalacja elektryczna, na zewnątrz, ogrzewanie podłogowe, odbiór przyłączy, wykonanie pracy, świadectwo charakterystyki energetycznej, potrącenie, umowa, ujemna temperatura, siła wyższa, ogrzanie budynków, miarkowanie kary umownej, tynki wewnętrzne, warunki atmosferyczne, żądanie zapłaty kary umownej

kara umowna, pozwany, wysoka temperatura powietrza, ulewa i bura, ulewa i burza, szczyt budynku, rusztowanie, warunki pogodowe, termin zakończenia prac, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, niekorzystny warunek atmosferyczny, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, dzień z powodu ulewy, pierwszy szczyt, drugi szczyt, dzień zwłoki, przesunięcie terminu zakończenia, wykonanie pracy, balkon

kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna, pozwany, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, praca, oddanie dzieła, wykonanie zastępcze

kara umowna, podwykonawca, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, nienależyte wykonanie, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja

kara umowna, wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót

kara umowna, dzierżawa, wysokość kary umowna, czynsz dzierżawny, pozwany, pawilon, grunt, zmniejszenie kary umownej, zwrot przedmiotu dzierżawy, dzierżawa terenu, przesłanka miarkowania kary umownej, miesiąc zwłoki, dochodzenie kary umownej, przesłanka rażącego wygórowania, rozwiązanie umowy dzierżawy, wykonanie zobowiązania, zastrzeżona kara umowna, opóźnienie, powodowa spółdzielnia mieszkaniowa, wierzyciel

kara umowna, elewacja, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane, instalacja

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, naliczenie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, praca, robota dodatkowa, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie, uzupełnienie ubytku, zakres prac

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, nienależyte wykonanie, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy, dziennik budowy, szereg robót dodatkowych, użytkowanie