Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie

Sygnatura akt VIII Ga 19/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Górski po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku, w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko A. P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szcz

Sygn. akt VIII Ga 19/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Furga po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku

Sygn. akt VIII Ga 138/18 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 13 kwietnia 2017 r. powód Skarb Państwa – Prezes Krajowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniósł o zasądzenie od pozwanego J. N. kwoty 68 613,50 zł z odsetkami za opóźnienie od 15 marca 2017 r. i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Kwoty tej powód domagał się tytułem kary umownej za opóźnienie w przekazaniu certyfikatu producenta systemu okablowania strukturalnego zastosowanego przez pozwanego przy realizacji ro

Sygn. akt VIII Ga 139/17 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 8 grudnia 2016 roku oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę 11.000 zł. Wyrok zapadł w sprawie, w której powódka domagała się od pozwanej zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy o roboty budowlane w ramach stosunku podwykonawstwa. Według twierdzeń pozwu, strona powodowa jako wykonawca powierzyła po

Sygnatura akt VIII Ga 143/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Górski Sędziowie: SO Agnieszka Woźniak (spr.) SR del. Aleksandra Wójcik-Wojnowska Protokolant: stażysta Anna Galara po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) A. S. , R. (...) spółki jawnej z siedzibą w S. przeciwko A. K. o zapłatę na skutek apel

Sygnatura akt VIII Ga 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Górski Sędziowie: SO Agnieszka Woźniak SR del. Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.) Protokolant: stażysta Anna Galara po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko (...) spółce jawnej z

Sygn. akt VIII Ga 147/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie z powództwa S. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. zasądził na rzecz powoda kwotę 964,49 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 20 września 2015 roku, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 6.527,47 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd ustalił, że 13 lipca 2015 roku doszło do kolizji pojazdu marki H. o numerze rejes

Sygnatura akt VIII Ga 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący - SSO Krzysztof Górski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 roku, w S. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) S. i Spółka” Spółki Jawnej z (...) w L. przeciwko D. B. i M. B. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 13 luteg